Mis escritos Ver escritos relacionados
CONTRATO DE OBRA (RESGUARDOS POR MORA E INENTREGA DEL PRECIO FINANCIADO, EN PESOS O DÓLARES).__ CONTRATO DE OBRA. PRELIMINAR (A- PARTES) Entre …(persona física o jurídica), …(datos identificatorios <DNI./inscripciones registrales>), con domicilio en …, por una parte y en adelante denominada «PRESTADOR» y …(persona física o jurídica), …(datos identificatorios <DNI./inscripciones registrales>), domiciliado en …, por la otra parte y en adelante denominada «PRESTATARIO», celebran este CONTRATO DE OBRA DE …(CONCLUIDA O TERMINADA), según las declaraciones y cláusulas (estipulaciones) siguientes: PRIMERA (I- OBJETO) El PRESTADOR realizará las obras necesarias para …, por encargo del PRESTATARIO, quién pagará un precio por esa realización. SEGUNDA (II- PRECIO) El precio total, fijo e inamovible de este contrato de obra será de …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, que el PRESTATARIO pagará al PRESTADOR con las modalidades siguientes: a) al contado el … (…) por ciento, o sea la suma de …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, en este acto, contra la factura Nº… del PRESTADOR; b) el … (…) por ciento, por lo tanto …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, en los … (…) días de comenzada la obra; c) el … (…) por ciento, que son …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, luego de finalizado …; d) el … (…) por ciento, que ascienden a …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, contra …; e) el … (…) por ciento, cuyo importe es …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, al comienzo de los trabajos de …(nivelación/excavación); f) el saldo del … (…) por ciento, de …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, cuando se entregue la obra terminada. TERCERA (III- PENALIDADES) A- 1- Los pagos fuera de término devengarán un interés resarcitorio del … (…) por ciento. 2- Pasados … (…) de demora y acumulativamente a la penalidad anterior, devengarán un interés moratorio del … (…) por ciento diario. 3- En todos los casos los intereses se calcularán desde el vencimiento del plazo, hasta el día del efectivo pago en «dinero contante» o la acreditación de del monto en la cuenta corriente bancaria del PRESTADOR. B- La falta de cumplimientos en plazo por el PRESTADOR, habilitará al PRESTATARIO al cobro de una «cláusula penal» en su favor de …<pesos … ($…)/dólares de los Estados Unidos de América … (EUA$…)>, por cada día de demora. CUARTA (IV- PLAZO) El plazo total, fijo e improrrogable para la finalización de la obra será de … (…) días desde … QUINTA (V- MORA Y RESCISIÓN) 1- La mora por el incumplimiento de las obligaciones de las partes se producirá automáticamente, sin necesidad
Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.¿Todavía no es usuario?
Planes de Acceso
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS
15% OFF CON QR Y TRANSFERENCIA BANCARIA
Planes de Acceso Web
más información
Tendrá acceso ilimitado a todos los modelos de escritos y a sus actualizaciones por los meses contratados. Sin renovación automática.
Tendrá acceso ilimitado a todos los modelos de escritos y a sus actualizaciones por los meses contratados. Sin renovación automática. Podrá descargar los modelos de escritos en PDF, HTML, TXT y DOC para editarlos libremente. También tendrá la posibilidad de imprimirlos.
Incluye la nueva versión del Software para Confección y Redacción de Telegramas y Cartas Documento.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos Modelos que se cargan diariamente en el sitio web.
Tendrá disponibles en forma permanente documentos referidos a una gran cantidad de temas.
Planes de Acceso PRO
más información
Acceso ilimitado a más de 1.000.000 de documentos jurídicos actualizados diariamente. Incluye Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Incluye fallos de tribunales nacionales, federales, provinciales y de la CABA. Sumarios y textos completos. Legislación nacional y provincial. Acceso completo a más de 5400 modelos de escritos, oficios, contratos, demandas, contestaciones, recursos, cartas documento, notificaciones prejudiciales y judiciales.
Buscadores integrados con facilidad y simplicidad en sus búsquedas: Búsqueda simple, avanzada, por voces y por tribunal.
Acceso a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado. Sin pagos mensuales ni renovación automática para los Planes semestral y anual.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos documentos que se cargan diariamente en el sitio web.
Tendrá toda la información jurídica actualizada que necesita diariamente para el ejercicio profesional.
*Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.
